合同法

旗下栏目: 合同法 房产法 债务 劳动法 公司法
宜昌律师郑磊在线

工程停工索赔案例总结

来源:网络 作者:不详 人气: 发布时间:2020-05-26
摘要:规则 1(索赔依据):虽然《合同法》二百八十三条、二百八十四条规定了承包人主张窝工损失的法律依据, 但该规定并非强制性规定, 双方在合同中明确约定承包人放弃窝工索赔的, 承包人不能依据上述条款另行主张窝工损失赔偿 。 索引案例:最高人民法院再审(
规则 1(索赔依据):虽然《合同法》二百八十三条、二百八十四条规定了承包人主张窝工损失的法律依据, 但该规定并非强制性规定, 双方在合同中明确约定承包人放弃窝工索赔的, 承包人不能依据上述条款另行主张窝工损失赔偿 。
索引案例:最高人民法院再审( 2015)民申字第 1004 号,重庆巨杉园林有限公司与重庆两 江房地产有限公司建设工程施工合同纠纷案。

规则 2(停工时间):因发包人原因致使工程停工, 当事人对停工时间未作约定或未达成协 议的,承包人不应盲目等待而放任停工状态的持续以及停工损失的扩大 。对于计算由此导致 的停工损失所依据的停工时间的确定, 也不能简单地以停工状态的自然持续时间为准 ,而是 应根据案件事实综合确定一定的合理期间作为停工时间。
索引案例: 最高人民法院再审 (2011)民提字第 292 号,河南省偃师市鑫龙建安工程有限公 司与洛阳理工学院、河南省第六建筑工程公司索赔及工程欠款纠纷案。

规则 3(索赔程序) :合同就索赔程序有明确约定的, 承包人应按照约定程序提出窝工索赔。
索引案例:最高人民法院二审( 2014)民一终字第 56 号,中铁二十二局集团第四工程有限 公司与安徽瑞讯交通开发有限公司、 安徽省高速公路控股集团有限公司建设工程施工合同纠 纷案。

规则 4(索赔程序): 承包人提交的单方窝工损失数据不能作为损失数据证据,但经监理确认的则可以直接认定而不必通过鉴定确定。
索引案例: 最高人民法院二审 (2014)民一终字第 108 号,浙江东阳建筑实业工程有限公司 与西安市康福房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案。

规则 5(索赔程序): 承包人未按合同约定索赔程序提出索赔,也未提交窝工损失证据的, 属于承包人怠于主张自身权利,窝工损失主张无法得到支持 。
索引案例:最高人民法院 二审 (2007)民一终字第 74 号,西安市临潼区建筑工程公司与 陕西恒升房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案。

规则 6:施工合同中涉及总分包关系时,分包方不能以总包的违约行为主张免除自身的违约责任。
索引案例:最高人民法院再审( 2012)民申字第 1557 号,河南隆祥建筑工程有限公司与河 北华兴基础工程有限公司华派工程分公司、 中铁二十局集团第四工程有限公司、 中遂建业路 桥工程有限公司建设工程施工合同纠纷案。

规则 7(损失认定): 双方未对停工进行约定时,应根据诚实信用原则履行合同,对于承包 人的损失,即使无法举证,也应当根据公平原则进行合理赔偿。
索引案例:最高人民法院再审( 2015)民申字第 708 号,河北卓隆房地产开发有限公司、江 苏省建工集团有限公司与河北卓隆房地产开发有限公司、 江苏省建工集团有限公司建设工程
施工合同纠纷案。
 
 
来源于网络(https://wenku.baidu.com/view/b8c4e20f5b8102d276a20029bd64783e09127d8f.html),供学习使用,侵删
责任编辑:不详
宜昌律师郑磊在线
宜昌郑磊律师咨询

宜昌法律资讯

首页 | 离婚 | 民商 | 刑事 | 赔偿 | 咨询律师 | 宜昌律所 | 律师收费标准 | 宜昌

宜昌律师在线网(15law.com) 版权所有

电脑版 | 移动版